1、德钦县人民法院审判法庭技术用房装修工程经德发改复[2008] 50号文批准建设。现决定对德钦县人民法院审判法庭技术用房装修工程进行公开招标，选定承包人。

2、德钦县人民法院审判法庭技术用房装修工程投资约189万元；

2．1工程建设地点：德钦县拓展新区；

2．2 工期要求：2011年9月30日前完工；

3、资质要求：具有房屋建筑工程施工总承包三级[含三级]以上资质或建筑装饰装修工程施工专业承包二级[含二级]以上资质并年检合格的独立法人。

4、投标申请人可到迪庆州诚盛建设工程招标代理公司报名参加资格预审，时间为2011年 5月 23日至2011年 5月 29日北京时间9：00至17：00止（节假日除外）。报名时须携带资质证书副本原件，法定代表人证明书和法定代表人授权委托书原件、公司营业执照副本原件、税务登记证副本原件、企业组织机构代码证书副本原件、建造师证原件、安全生产许可证原件，项目负责人安全生产考核合格证书原件。

5、报名时须交纳资格审查费用200元购买资格预审文件，请于2011年5月29日北京时间下午17：00以前将资格预审文件递交到迪庆州诚盛建设工程招标代理有限公司（逾期将不受理）。

6、并预计于2011年 5月 30日发出投标邀请书。

7、凡资格审查合格的投标申请人，请按照投标邀请书中确定的时间、地点和方式购买招标文件及有关资料。

招 标 人：德钦县人民法院 办 公 地 址：德钦县拓展新区

政 编 码：674500 联 系 电 话：13988712818

联 系 人：熊何明

招标代理机构：迪庆州诚盛建设工程招标代理有限公司

办 公 地 址：香格里拉县康珠大道三江并流管理中心监理楼二楼

邮政编码：674400 联 系 电 话：0887-8289556

传 真： 0887-8289556 联 系 人：陶润玲

日期： 2011年 5月23日